实名举报，国网辽宁省电力公司下属
沈阳铁西分公司
趁火打劫侵占群众财产 国法难容！
国网辽宁电力公司党委纪检委：
实名举报你司下属沈阳电力公司铁西分公司，
趁火打劫侵占沈阳金法开关厂在辽宁宝立公司在云华园住宅小区供电设备及园区电缆等资产产权390万元时间长达14年不给解决,现将案情介绍给你司纪检委请帮助解决为盼。
2005年9月22日沈阳金法开关厂（社会福利免税企业）承揽辽宁宝立房产开发公司开发在铁西区云华园小区供电工程合同，工程为大包合同，园区共设9米箱变3台，每台内装630KVA变压器2台及4台六氟化硫高压开关柜、低压开关柜8台及一台开闭站及园区地下15000米电缆及地下变电所800KVA干式变压器及5台kyn节能高压开关柜及8台GGD开关柜及5000米电缆等包括土建及安装工程等，工程总价550万元(给甲方省200余万元)，价格一次包死多不退少不补，合同工期60天，要求完工日期应在2005年11月23日，付款方式次数共6次，因开发商没有建设资金，第一次应付30万元托期50天才付出，其他几次根本没资金付给。甲方为逃避违约责任及罚款于2005年 11月21日又签一份补充合同 ，要求设备及电缆工程在2005年11月23日沈阳封冻前全完工达到送电标准后再付100万元，乙方按期完成甲方要求按时完工，并付给乙方100万元，此时乙方请铁西公司安装公司协助送电，如何本公司有一点点为人民群众服务的态度，送电是没有任何困难，但铁西供电公司为自身私利百般刁难乙方不给协助送电，垄断行业电霸嘴脸表现淋漓尽致，同时趁火打劫对金法开关厂已全部完工的云华园供电设备及园区电缆390万元产权侵占歪想，逼着甲方宝立公司把全套工程重新让给他们并威胁宝立公司工程不给他们干永远不给送电，无奈宝立屈服并把全园390万设备压价220万元，不用任何设备工程实属400%的暴利强抢工程设备款欠390万元，在乙方与甲方没有解除合同和法院也没有把设备等工程产权判给甲方的前提下，趁火打劫，侵占乙方390万元设备电缆款并给甲方作价220万元顶工程款并利用乙方390万元资产产权向甲方作个虚假744万元报价及利用乙方390万元资产向沈阳供电公司搞个假招标中标假合同侵权合同使侵权合法化。沈阳金法开关厂在2004年给沈阳地王国际花园订过1020万供电合同，送电部分委托和平供电公司安装队作的，正常送电，沈阳大东区莱茵河畔小区8台箱变工程与大东电业局安装工程对合作供电，万万没想到铁西供电分公司借送电机会刁难金法开关厂为更大私利违法侵占群众财产390万元窃为己有并欺上瞒下搞假招标，这里有多少猫腻当事人无法得知，请纪检委认真查处，这样不讲理也曾多次找沈阳供电公司纪检委和法务部均表示无法解决，主任并指责当事人不应给黑老赖作工程。与甲方订合同前并不知道辽宁宝立公司是沈阳出名的黑老赖，不向电业局提供电申请，不交配套费，还无理要求乙方按时送电，按补充合同第二条规定，乙方要求甲方向电业局交配套费而书面通知即付。2006年1月10日乙方正式书面通知甲方向供电局交配套，因甲方无款可交采用恶人先告状的手段将金法开关厂（被告）告上沈阳中级法院，经开庭审理被告出示20份证据证明被告有理和杜惠清法官现场勘察并指问宝立法人陈刚和金法搭理人刘福权，园区已安完三台箱变及一台开闭站及园区一、二、三期电缆对否？均答对！并作笔录存档。地下室土建工程未完工房屋覆天 ，地下及四壁还没抹灰等照下8张实照样片存卷。乙方已将地下变电所，所有设备及电缆全放在屋外等待完工安装，经沈阳中院调解达成调解协议第一条规定双方义务、权利，乙方两项义务100%按时完成甲方因土建未完工拒绝履行二项义务。1、晚期三个月才提供电申请错过第三条要求6月1日、7月1日送电要求；2、按进度付390万工程款并替甲方向供电局交配套费后送一期电，13年一分未付，于2007年1月9日向铁西供电局提供电申请，4个月后向沈阳电业局利用举报人在园区全部设备招标并于甲方签个什么也没写的空合同但把乙方390万元产权工程款折价50%以220万抵给铁西供电局，铁西供电局明明知道甲方对乙方未付390万元工程款产权仍作为乙方所有，却明目张胆侵占乙方390万元产权长达14年。国网电力公司是全国500强排头兵企业，沈阳铁西供电公司这种胡作非为在依法治国的今天猛抢豪夺群众财产与旧社会的土匪还有什么区别？请国网公司管一管，不能给你们脸上抹黑！请纪检委实地调查应先让铁西供电公司先付给金法开关厂这390万元，停止侵占他人390万元的违法行为，由于铁西供电公司欠390万元不给，金法开关厂被迫破产，工人失业没有收入苦不堪言给社会造成不安因素。付款后你们仍可向宝立公司追要这390万元款项。沈阳中级人民法院执行局执行法官霍利为乙方执行黑老赖，14年一分钱没要回来，此事已告到最高检察院。执行局法官变相包庇黑老赖不作为
沈阳铁西分公司
趁火打劫侵占群众财产 国法难容！
国网辽宁电力公司党委纪检委：
实名举报你司下属沈阳电力公司铁西分公司，
趁火打劫侵占沈阳金法开关厂在辽宁宝立公司在云华园住宅小区供电设备及园区电缆等资产产权390万元时间长达14年不给解决,现将案情介绍给你司纪检委请帮助解决为盼。
2005年9月22日沈阳金法开关厂（社会福利免税企业）承揽辽宁宝立房产开发公司开发在铁西区云华园小区供电工程合同，工程为大包合同，园区共设9米箱变3台，每台内装630KVA变压器2台及4台六氟化硫高压开关柜、低压开关柜8台及一台开闭站及园区地下15000米电缆及地下变电所800KVA干式变压器及5台kyn节能高压开关柜及8台GGD开关柜及5000米电缆等包括土建及安装工程等，工程总价550万元(给甲方省200余万元)，价格一次包死多不退少不补，合同工期60天，要求完工日期应在2005年11月23日，付款方式次数共6次，因开发商没有建设资金，第一次应付30万元托期50天才付出，其他几次根本没资金付给。甲方为逃避违约责任及罚款于2005年 11月21日又签一份补充合同 ，要求设备及电缆工程在2005年11月23日沈阳封冻前全完工达到送电标准后再付100万元，乙方按期完成甲方要求按时完工，并付给乙方100万元，此时乙方请铁西公司安装公司协助送电，如何本公司有一点点为人民群众服务的态度，送电是没有任何困难，但铁西供电公司为自身私利百般刁难乙方不给协助送电，垄断行业电霸嘴脸表现淋漓尽致，同时趁火打劫对金法开关厂已全部完工的云华园供电设备及园区电缆390万元产权侵占歪想，逼着甲方宝立公司把全套工程重新让给他们并威胁宝立公司工程不给他们干永远不给送电，无奈宝立屈服并把全园390万设备压价220万元，不用任何设备工程实属400%的暴利强抢工程设备款欠390万元，在乙方与甲方没有解除合同和法院也没有把设备等工程产权判给甲方的前提下，趁火打劫，侵占乙方390万元设备电缆款并给甲方作价220万元顶工程款并利用乙方390万元资产产权向甲方作个虚假744万元报价及利用乙方390万元资产向沈阳供电公司搞个假招标中标假合同侵权合同使侵权合法化。沈阳金法开关厂在2004年给沈阳地王国际花园订过1020万供电合同，送电部分委托和平供电公司安装队作的，正常送电，沈阳大东区莱茵河畔小区8台箱变工程与大东电业局安装工程对合作供电，万万没想到铁西供电分公司借送电机会刁难金法开关厂为更大私利违法侵占群众财产390万元窃为己有并欺上瞒下搞假招标，这里有多少猫腻当事人无法得知，请纪检委认真查处，这样不讲理也曾多次找沈阳供电公司纪检委和法务部均表示无法解决，主任并指责当事人不应给黑老赖作工程。与甲方订合同前并不知道辽宁宝立公司是沈阳出名的黑老赖，不向电业局提供电申请，不交配套费，还无理要求乙方按时送电，按补充合同第二条规定，乙方要求甲方向电业局交配套费而书面通知即付。2006年1月10日乙方正式书面通知甲方向供电局交配套，因甲方无款可交采用恶人先告状的手段将金法开关厂（被告）告上沈阳中级法院，经开庭审理被告出示20份证据证明被告有理和杜惠清法官现场勘察并指问宝立法人陈刚和金法搭理人刘福权，园区已安完三台箱变及一台开闭站及园区一、二、三期电缆对否？均答对！并作笔录存档。地下室土建工程未完工房屋覆天 ，地下及四壁还没抹灰等照下8张实照样片存卷。乙方已将地下变电所，所有设备及电缆全放在屋外等待完工安装，经沈阳中院调解达成调解协议第一条规定双方义务、权利，乙方两项义务100%按时完成甲方因土建未完工拒绝履行二项义务。1、晚期三个月才提供电申请错过第三条要求6月1日、7月1日送电要求；2、按进度付390万工程款并替甲方向供电局交配套费后送一期电，13年一分未付，于2007年1月9日向铁西供电局提供电申请，4个月后向沈阳电业局利用举报人在园区全部设备招标并于甲方签个什么也没写的空合同但把乙方390万元产权工程款折价50%以220万抵给铁西供电局，铁西供电局明明知道甲方对乙方未付390万元工程款产权仍作为乙方所有，却明目张胆侵占乙方390万元产权长达14年。国网电力公司是全国500强排头兵企业，沈阳铁西供电公司这种胡作非为在依法治国的今天猛抢豪夺群众财产与旧社会的土匪还有什么区别？请国网公司管一管，不能给你们脸上抹黑！请纪检委实地调查应先让铁西供电公司先付给金法开关厂这390万元，停止侵占他人390万元的违法行为，由于铁西供电公司欠390万元不给，金法开关厂被迫破产，工人失业没有收入苦不堪言给社会造成不安因素。付款后你们仍可向宝立公司追要这390万元款项。沈阳中级人民法院执行局执行法官霍利为乙方执行黑老赖，14年一分钱没要回来，此事已告到最高检察院。执行局法官变相包庇黑老赖不作为
